房屋装修施工合同模板(通用5篇)
房屋装修施工合同模板1 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》及 其它 有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲方同意将办公楼的外装饰工程以包工包料的形式承包给乙方施工，为明确双方权利和义务，就有关事项协商一致，达成如下条款，望双方共同遵守： 一、 工程内容：办公楼外墙乳胶漆。 二、 承包方式：包工、包料、包质量、包工期。 三、 工程单价：每平方壹拾陆元整(16元/㎡) 四、 工程计量：按实际展开面积计算，门窗面积扣除，门窗洞口侧面展开面积计算，外脚手架由甲方提供，脚手架的铺垫由乙方自备。 五、 付款方式：本工程采取按进度方式付款。外墙基层处理并上好底渿后付工程款的25%，全部完工后付总工程的50%，待验收合格后付工程款20%，余款5%作为保修金，待一年后付清。 六、 合同工期：施工日期为 天。自 年 月 日至 年 月 日止竣工。 七、 工程质量：按国家现行的有关工程竣工验收标准。质量等级不低于合格。所用材料必须符合质量要求的合格产品，颜色、图案符合设计要求，涂饰均匀粘结牢固，无漏涂、透底、起皮、掉粉的现象，基层处理采用抗碱底漆，涂层与其它装修材料衔接处吻合、界面清晰、颜色要均匀一致。质量保证五年。 八、 安全问题：乙方在施工操作过程中，应注意施工安全，如有施工安全 措施 不力造成安全事故的由乙方负责，甲方不付任何法律责任。 九、 本协议经甲乙双方签字盖章后生效，全部竣工验收结清尾款后失效。本协议为一式两分，甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜，可本着诚信友好的态度协商解决。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 房屋装修施工合同模板2 甲方：______________ 联系方式：______________ 乙方：______________ 联系方式：______________ 为保障商业巷步行街全体商户的合法权益，减少装修管理纠纷，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲、乙双方就力盟商业巷步行街商铺装修协议达成如下协议： 第一条装修商铺 本合同装修场地位于青海省西宁市五四大街37号力盟商业巷步行街_____巷_____号楼_____号商铺。 第二条装修期限 装修期限自____年____月____日起至____年____月____日止。 第三条装修押金 乙方进入场地装修前，需向青海力盟海怡房地产开发有限公司财务部缴纳装修押金__________________(￥__________)。装修完成后，经甲方书面确认无损坏商铺环境、设施、设备等情形，在经消防等相关部门统一验收合格后10日内退还装修押金。 第四条双方的权利和义务 1、甲方有权对乙方提出的商铺装修改造方案进行审核，乙方必须在得到甲方的书面批复后方可进行装修改造。 2、装修期间所产生的水、电等各项费用由乙方自行承担。 3、乙方在装修改造过程中对商场及他人的人身、财产、设施、设备等造成损毁、损害的由乙方负全责并承担所有赔偿、维修费用，并对所有的安全事故承担全部责任。 4、乙方所有装修改造工程必须在装修期限内完成，否则每逾期一日应支付违约金50元，逾期10日甲方有权终止合同并收回商铺经营权。 5、乙方装修改造商铺时禁止下列行为： (1)擅自变动建筑主体和承重结构; (2)在承重墙上剔槽、钻孔、扩大原有的门窗尺寸，拆除砖、混凝土墙体; (3)损坏房屋原有的节能设施，降低节能效果; (4)改变建筑配套设施的使用功能; (5)搭建建筑物、构筑物、改变商铺外立面; (6)在房屋外墙加设檐篷、烟囱、天线、 广告 、招牌等物件; (7)堵碍商场内所有内场边厅窗户; (8)其他影响建筑桔构和使用安全的行为。如有违反，严格按照《力盟商业巷步行街商铺装修管理规定》对乙方实施处罚。乙方须做整改并恢复原状，对未整改商户视情节程度收回商铺经营权。 6、乙方如需对商铺的电力系统进行改造，或增加照明设施等，须报经甲方审核通过，如擅自施工则按照《力盟商业巷步行街商铺装修管理规定》对乙方实施处罚。 7、乙方装修改造所产生的垃圾、废料等必须按指定地点堆放且须袋装化，不得影响商厦内的整体环境美观，否则按照《力盟商业巷步行街商铺装修管理规定》对乙方实施处罚。垃圾、废料由甲方指定物业公司统一清运，清运费用由乙方承担。 8、乙方在提出装修方案时必须符合甲方制定的《力盟商业巷步行街商铺装修管理规定》，同时在装修期间应支持和配合甲方的装修管理工作。 9、乙方不得要求施工方进行违背相关规定的施工操作。 10、乙方应对日后由于装修对其他住户造成的影响和不良后果(包括电路问题，卫生间给排水的渗、漏、堵等)承担一切相关责任。 11、乙方擅改暖气管道，损坏暖气管道后果自负，乙方应负责恢复原状并赔偿因此给甲方所造成的一切损失。 12、乙方在装修中如发生损坏消防设施时，除应承担相应的损失外，还应承担由此引起的一切责任并承担所有维修费用。 13、施工完毕后，施工队和商户共同向甲方书面申请验收时，交回进场《力盟商业巷步行街商铺装修联系单》以及《装修临时入场证》，如丢失需承担违约金50元(从装修押金中扣除)。 本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力，自签字盖章时起生效。 甲方：______________ 乙方：______________ 联系方式：______________ 联系方式：______________ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 房屋装修施工合同模板3 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 甲方座落在 ( )幢外墙装修工程由乙方承担施工，经双方协商达成如下意见： 一、工程性质：由乙方包工包料(双包)。 二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍(白色)。 三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年(期内包修)。 四、工程造价：每平方米 拾 元( 元/m2)，按实际完成面积计算工程款。 五、付款方式：工程结束验收后付总额的 ，余额作为质量保证金在 前付清。 六、安全：按施工规范操作，一切安全责任乙方负责。 七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固安全由乙方自行负责。 八、工期：自开工之日起 天内完成工程任务。 九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 房屋装修施工合同模板4 委托方(甲方)：_______________联系方式：____________________________ 承接方(乙方)：_______________联系方式：____________________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。 一、工程地点：________________________________________。 二、形式结构：________________________________________。 三、工程项目： 1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。 2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。 四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。 五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。 六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。 七、付款方式：为确保工程质量，暂扣___________元押金，20___年__月___日至20___年__月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费， 八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。 甲方(盖章)：________________ 乙方(盖章)：________________ 20___年__月___日 20___年__月___日 房屋装修施工合同模板5 委托方(甲方)：_________ 承接方(乙方)：_________ 工程项目：_________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程地址：_________ 2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。 第二条 工程价款 工程价款(金额大写)_________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。 (1)材料款_________元; (2)人工费_________元; (3)设计费_________元; (4)施工清运费_________元; (5)搬卸费_________元; (6)管理费_________元; (7)税金_________元; (8)其他费用(注明内容)_________元。 第三条 质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条 材料供应 1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条 付款方式 1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费) 甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。 4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。 第六条 工程工期 1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。 2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。 4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。 5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。 第七条 工程验收 工程质量验收，详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手。 房屋装修施工合同模板(通用5篇)相关 文章 ： ★ 2022年装修施工合同通用范本5篇 ★ 2021室内装修施工合同范本5篇 ★ 装修施工承包合同范文5篇 ★ 通用装修施工合同范本4篇 ★ 个人装修承包合同范本5篇 ★ 室内装修合同通用版范本 ★ 装修工程承包合同范本5篇 ★ 装修工程承包合同5篇实用版 ★ 房屋装修施工合同范本 ★ 装饰装修工程承包合同范文5篇
[create_time]2022-07-17 03:33:09[/create_time]2022-07-26 09:05:28[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]戴蒙岗居21[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.9c0c210d.ls_lnz4SAaJNRb1i6acGSA.jpg?time=708&tieba_portrait_time=708[avatar]TA获得超过2581个赞[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]315[view_count]装修合同简单样本【5篇】
【算一算你家装修要花多少钱】装修合同简单样本一：委托方（甲方）：_______________联系方式：____________________________承接方（乙方）：_______________联系方式：____________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：____区____街____单元____室二、形式结构：____层式____室____厅____厨____卫三、工程项目：1、四个房间（两卧室、两客厅）地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣_____元押金，_____年___月___日至_____年___月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方签字（盖章）：_________ 乙方签字（盖章）：_________签约日期：______年___月___日 ______年___月___日装修合同简单样本二：甲方：(以下简称甲方)_____________身份证号：________________________乙方：(以下简称乙方)_____________身份证号：________________________为了建好工程，甲方原将工程约平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称：______________________________________二、工程地址：______________________________________三、建筑面积：____________约m2四、承包方式：包工包料五、工程造价：含价有税费__________元/m2六、合同工期：总计天数________天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。七、工程性质：________________________________。八、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。九、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。十、施工中的具体要求1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全 措施 完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工 经验 收合格7日内支付工程款___ ___万元，工程竣工后验收合格后，甲方在日内付足乙方工程总价款的____ ___%，剩余____ ___%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金______%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。十一、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金______万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十二、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。十三、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方(签字/盖章)：___________________ 乙方(签字/盖章)：______________________________年_______月________日 ___________年_________月________日装修合同简单样本三：委托方(甲方)： 承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：二、装修时间：____年 月 日开始——____年 月 日止。三、工程项目：1、三个房间(俩卧室、一客厅)，一个厨房，一个卫生间，一个阳台，总建筑面积100平方米，所有房间的墙壁全部根据施工规范要求刷乳胶漆3遍，乳胶漆品牌应该使用立邦，多乐士，并且墙面必须要打腻子三遍，而厨房、卫生间、阳台的墙面和地面都全部贴瓷砖，卫生间和厨房需安装铝扣板吊顶，卫生间和厨房的水路需要根据甲方要求做，卫生间和厨房必须做防水，卧室、客厅、餐厅全部要铺木地板，甲方提供木地板和瓷砖，乙方负责其他材料和人工。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：乙方按照装修预算表要求必须保证装修期间的所需辅材(沙子、水泥等)，并负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：装修总金额为：二万元整。材料及装修费用由乙方先提供，待甲方验收合格后，按照装修总额给予付款。七、本协议为一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议从双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签字(盖章)： 签字(盖章)：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日装修合同简单样本四：建设单位(甲方)：___________________施工单位(乙方)：___________________甲方有一套位于__________________的商品房，现委托乙方对该商品房进行室内装修。该工程实行包工包料形式。乙方按甲方的要求对该商品房的装修进行设计(附相关图纸及工程项目预算一份)。一、工程名称：室内装修及水电工程。二、施工地点：________________________________三、工程内容及工程量：本工程属包工包料形式。施工项目以预算表项目为准，施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际结算项目数量结算工程款。四、工程总造价：按图纸及工程项目预算表甲乙双方暂定工程总造价合计人民币约：______________元；大写：________________________元正(工程款不含税金；装修工程款以最终结算数量计算。)五、付款方式：甲方应于________年_____月_____日先付给乙方(工程定金)总工程款的30%___________元;_______年_____月____日(水电基础工程验收合格后)支付总工程款的20%______________元;________年_____月_____日(泥水工程验收合格后)支付总工程款的20%_______________元);_______年______月____日木工工程验收合格)支付总工程款的20%_______________元);_______年______月____(批灰工程验收合格)支付总工程款的10%______________元)。六、施工期限：从甲方缴交工程定金并水电开通之日起________天内完成。如因甲方改变设计方案、工程款不到位、甲方材料供应不及时或遇台风、暴雨、火灾等不可抗力的因素，工期顺延。七、保修期：保修为 年，保修期内属工程质量损坏，乙方需无偿保修。工程完工经甲方验收合格后签定“工程移交报告和质量保修协议”(如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内)。八、责任：（1）因甲方修改图纸或变更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工损失等费用由甲方负责。若乙方在未经甲方同意下改变施工方案，所造成的损失由乙方负责。施工方案的变更以双方签定的变更项目为准。（2）甲方应提供具备施工条件的现场以及水、电源接口(水电费用由甲方负责，施工用设备由乙方自行负责)，清除影响乙方施工的障碍物。并负责办理施工所涉及的各种申请、批件等手续(费用由甲方负责)。（3）乙方需指定施工负责人，非经甲方同意，乙方不能频繁撤换主要管理人员和技术人员。并保证施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故损失由乙方负责。（4）如由于甲方所选购的材料导致施工质量出现问题的，所造成的损失由甲方负责。（5）工程未经双方验收确认，甲方不能入住，否则示为甲方验收合格，乙方只对甲方履行保修责任。（6）附工程的验收标准(水电、泥水、木工、批灰部份)九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。甲方：______________________ 乙方：______________________签约代表： 签约代表：联系电话： 联系电话：签约日期： 签约日期：装修合同简单样本五：委托方（甲方）：_______________联系方式：____________________________承接方（乙方）：_______________联系方式：____________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：________________________________________。二、形式结构：________________________________________。三、工程项目：1、3个房间（2卧室、1客厅）地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整；一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整；两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣___________元押金，___________年________月_______日至___________年________月_______日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方（盖章）：________________ 乙方（盖章）：___________________________年________月_______日 ___________年________月_______日【输入面积，免费获取装修报价】【输入面积，免费获取装修报价】
[create_time]2023-02-08 12:55:37[/create_time]2022-07-03 08:35:59[finished_time]2[reply_count]0[alue_good]齐家[uname]https://cambrian-images.cdn.bcebos.com/6f8eb35385bc41e73ab3d9d233a02663_1582193663417.jpeg[avatar]百度认证:上海齐屹信息科技有限公司官方账号,家居领域创作者[slogan]齐家网，成立于2005年，五星级诚信创建企业，已在全国300个城市落地，服务用户逾2000万，是国内装修、建材、家居领域值得信赖的互联网口碑大平台。[intro]710[view_count]
包工包料装修合同范本
委托方(甲方)：住所地址：身份证号码：电话：承接方(乙方)：住所地址：身份证号码：电话：工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：________________________________________________2、居室规格： ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫，施工建筑面积____平方米。3、委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)4、工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)5、工程开工日期：_______年_______月_______日6、工程竣工日期：_______年_______月_______日 工程总天数：______天第二条：施工内容1、客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。2、主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。3、次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。4、厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5、卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。6、强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。7、墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。8、订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。第三条：装潢工程材料第四条：材料供应1、乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3、材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。4、乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。5、工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。第五条：付款方式开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。第六条：其他事项1、安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。 甲方(业主)：__________年______月______日乙方(包方)：______年______月______日
[create_time]2022-11-02 21:24:53[/create_time]2022-11-17 21:24:48[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]法师兄法律咨询[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/user/efeb2fff1114daa8ce20228fb7e27695.jpeg[avatar]百度认证:法师兄官方账号[slogan]法师兄，用科技守护公正。专注法律产业，用科技的力量赋能产业上下游，通过科技+自营+全国严选律师的服务模式，累积为超过3700万用户（含个人和企业）提供法律咨询、合同下载、严选律师服务。[intro]8[view_count]包工包料装修合同范本简单版
生活或者工作当中经常会遇到各种合同的签订，那么签订装修合同要怎么签呢？，下面是由我为大家整理的“包工包料装修合同范本简单版”，仅供参考，欢迎大家阅读。 包工包料装修合同范本简单版（一） 委托方（甲方）：________ 承接方（乙方）：________ 住所地址：__________________________ 身份证号码：________________________ 电话：______________________________ 住所地址：__________________________ 身份证号码：________________________ 电话：______________________________ 工程项目：__________________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢（装修）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址：________________________________________________ 2. 居室规格： ____ 室____ 厅____ 厨____ 卫，施工建筑面积____平方米。 3. 委托方式：包工包料（除防盗门、灯具、地板材料费外） 4.工程价款（金额大写）：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。（备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。） 5. 工程开工日期：_______年_______月_______日 6. 工程竣工日期：_______年_______月_______日 工程总天数：______天 第二条：施工内容 1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。 2.主卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、阳台衣柜一个（带梭门）加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。 3.次卧：衣柜一个（带梭门）加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。 4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶（铝扣板）、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。 5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶（铝扣板）、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器（含水箱）、安装两个个插座和两个开关、防水处理。 6.强弱电安装具体要求：所有电路（电线、有线电视、电话、电脑网线）要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内（插座、天关内），插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱（空开）六组。 7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。 8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。 第三条：材料供应 1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3. 材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。 5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。 第四条：付款方式 开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。 第五条：其他事项 1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。 2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。 甲方（业主）：________乙方（包方）：________ 签约日期：_______年_______月_______日签约日期：_______年_______月_______日 包工包料装修合同范本简单版（二） 发包方（以下简称甲 方）：________ 身份证号：________________________住 所：________________________ 联系电话：________________________手机号：_______________________ 承包方（以下简称乙 方）：________ 身份证号： ________________________住 所：________________________ 联系电话：________________________ 手机号：_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定，结合家庭居室装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 一、工程概况 1、工程地点：__________________________ 2、承包方式： __________________________ 3、工程期限：工程期限_________天，开工日期：_______年______月______日， 竣工日期：_______年_______月_______日。 4、合同价款：本合同工程造价为（人 民币： ___________________元（金额大写： _________________________________ 元整） 二、甲方工作 1、开工三日前为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。 2、无偿提供施工期间的水源、电源。 3、参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收及竣工验收。 三、乙方工作 1、施工中应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成本合同工程。 2、不得扰民及污染环境等装饰装修活动。 3、因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和损失赔偿责任。 4、保证居室内上、水管道畅通和卫生间的清洁。完工后清扫施工现场，清运垃圾由乙方负责。 5、乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费。 6、乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。施工和保修期间乙方工程施工人员所发生的所有民事、刑事责任由乙方承担。 四、材料购买 乙方购买材料时，应按甲方指定品牌购买，否则甲方有权要求更换。甲方指定材料品牌如下：菲斯特水管、鸽牌电线、得亿管件、秋叶源弱电线（网线、闭路线）、宏漆腻子胶水、劳亚尔防水涂料等，其他未指明品牌的材料应符合环保要 求，有品质保证。 蹲便器不能选购三无产品，釉面光洁，易于擦洗，带沉水弯，能防臭。 水龙头、淋浴龙头应是不锈钢材质。 灯具为吸顶灯座，灯泡为节能 灯。 五、工期延误 1、对因以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期可顺延：工程量变化；不可抗力；甲方同意工期顺延的其他情况。 2、因乙方责任不能 按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。 3、因乙方原因造成工期延误，每延误一天，按总工程款的3‰赔偿甲方损失。 六、工程验收和保修 1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收： （1）材料验收； （2）隐蔽工程验收； （3）竣工验收。 2、工程竣工后，乙方通知甲方验收。 3、双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。 4、本工程自竣工验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为三年。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。 七、工程款支付方式 合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款： 表一 支付工程款的比率及金额 八、争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方应协商或向消费者协会申请调解解 决，协商或调解解决不成时，向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。 九、劳动力管理 1、未经甲方许可， 非工地施工人员不得在工地过夜。 2、乙方应办理并支付相关费用。 3、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或怠工。 十、施工机具 1、乙方自带施工所 需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。 2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由乙方承担。 十一、装修要求 A、装修要求 电路（强电、弱电）：暗装，网络、电视进入每个房间。 水路：暗装。 墙面处理： 1、裂缝必须做贴布处理； 2、叁遍腻子，一面底漆、两面涂料。 3、墙面每刷遍漆都需要户主验收一下。 地砖 1、对原基层进行处 理。 2、水泥 沙子 界 面剂粘贴。瓷砖磨边碰角。 3、线条平整、划 一，所有阴阳角都要靠角尺，砖缝细小，地砖空鼓率不超过5%，否则必须返工。 防水：厨卫涂两次防水涂料，卫生间墙面防水涂料应刷1.8米高。 B、装修内容 1、客厅：______________________________________________________ 2、主卧：______________________________________________________ 3、次卧：______________________________________________________ 4、厨房：______________________________________________________ 5、餐厅：______________________________________________________ 5、卫生间：____________________________________________________ 1、工程中非甲方意 愿增加项目或属设计计算失误或有意漏项的不增加工程款。 2、施工期间甲方认 为乙方施工人员因工艺水平、工作态度、品格等原因，不能胜任本项装饰工作时，有权要求乙方更换施工人员。 3、保修期间甲方通 知施工方需要维修的，施工方必须在24小时内到达现场，如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案 的，甲方可自行解决，并且甲方支出的所有费用均由乙方承担。如在保修期内，因工程质量问题引发涉及水、电、燃气等危及人身安全或其他财产安全的事故，甲方 可以先行处理，并由乙方事后支付甲方所花费的所有合理费用。保修期内如发现有严重变形或修复后影响整体美观的乙方应承担更换责任。 十二、附则 1、本合同一式两 份，经甲乙双方签字后生效。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、双方可以书面形 式对本合同进行变更或补充，但变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。 4、因不可归责与双 方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应本着公平原则协商解决。 5、本合同履行完毕后自动终止。 十三、附加条款 甲 方：________ 签约日期：________年________月________日 乙 方：________ 签约日期：________年________月________日 包工包料装修合同范本简单版（三） 发包方（甲方）：________ 承包方（乙方）：________ ________市工商行政管理局监制 1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。 2、工程承包方（乙方），应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。 3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份；凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份（甲、乙双方及市场主办单位各执一份）。 4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场开始运作视为开工。 5、竣工：合同约定的工程内容（含室内空气质量检测）全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。 6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在《工程竣工验收单》上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住使用的，均视为验收合格。包工不包料施工合同7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的情况下，乙方不承担违约责任。 粘贴印花税票处 ______市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款 发包方（以下简称甲方）：______ 委托代理人（姓名）： ________民族：________ 住所：________________________身份证号：________________________ 联系电话： ___________________手机号：__________________________ 承包方（以下简称乙方）：________ 营业执照号：________________________ 住所：______________________________ 法定代表人：________联系电话：________________________ 委托代理人：________联系电话：________________________ 建筑资质等级证书号：________________________ 本工程设计人：________联系电话：______________________ 施工队负责人：________联系电话：______________________ 包工包料装修合同范本简单版（四） 委托方（甲方）____________ 承接方（乙方）____________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址：________________________ 2. 居室规格：房型 ，总计施工面积____________平方米。 3. 施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4. 委托方式：包工包料大包干交钥匙工程。 5.开工日期：20___年___月___日，竣工日期20___年___月___日，工程总天数：______天。 第二条：工程价款 工程价款（金额大写） ，详见本合同附件（二）《家庭装潢工程材料预算表》。 第三条：质量要求 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。 第四条：材料供应 1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的 10 %作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1. 合同一经签订，甲方即应付 100 %工程材料款和施工工费的 50 %；当工期进度过半（2011年5月25日），甲方即第二次付施工工费的 40 %.剩余 10 %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费） 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 第六条：工程工期 1. 如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的 1 %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的 1 %作为误工费支付给乙方。 2. 由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3. 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。 第七条：其他事项 1. 甲方责任 1 ）必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2 ）二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。 2. 乙方责任 1 ）指派一名工作人员为乙方代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 2 ）负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。 第八条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第九条：争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。 第十条：合同的变更和终止 1. 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 10 %交付违约金，并办理终止合同手续。 2. 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十一条：合同生效 1. 本合同双方盖章，签字后生效。 2 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方（业主） 乙方：____________ 签字：____________ 委托代理人签字：____________ 签约日期：________年________月________日 签约日期：________年________月________日
[create_time]2022-12-23 01:25:46[/create_time]2023-01-03 19:52:04[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]冯蜜柚子茶2333[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.e4584256.aLTUk4XxEfs7EZvuo801zg.jpg?time=6121&tieba_portrait_time=6121[avatar]TA获得超过232个赞[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]10[view_count]家庭装饰工程合同范本
家庭装饰的时候，业主和装修公司或装修施工队之间容易发生纠纷，比如工期延误、装修质量问题等等，双方都在发生争议的面前，无法解决就会走法律途径。为了避免装修公司在装修的时候对自己不利，就应该在装修之前签订合同，通过合同约束双方的行为等等。许多人都有装修的需求，要了解合同的内容，可以来看看家庭装饰工程合同范本。 家庭装饰工程合同范本 甲方(业主)：_________ 乙方(承包方)：_________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况 装饰工程施工地点：_________ 施工内容：_________ 承包方式：_________ 合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。 合同总价款(金额大写)：_________ 其中：人工费_________元，材料费_________元。 二、双方工作 1.甲方工作 1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。 1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。 2.乙方工作 2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。 2.2 乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。 2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。 2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。 2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 三、工期 1.工期延误 1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延： (1)甲方不能按约定提供开工条件。 (2)设计变更和工程量变化。 (3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。 1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。 1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。 四、工程价款支付 开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元; 工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元; 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。 五、材料供应 1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。 2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。 六、工程变更 在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。 七、质量与验收 1.工程质量 1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。 1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。 2.竣工验收与保修 2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。 2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________. 2.3 双方约定的保修项目内容期限为：_________.(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页) 八、安全和防火 1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 九、违约责任 甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。 十、合同争议解决方式 双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决： 1.由_________仲裁委员会仲裁; 2.向人民法院起诉。 十一、其他约定_________ 十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。 十三、组成本合同的文件包括： 1.本合同条款及合同附表; 2.施工图纸及做法说明; 3.双方有关本工程洽商的其他书面协议; 4.补充规定。 十四、其他 1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。 2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。 业主(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________ 注册地址：_________ 注册地址：_________ 住地：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 委托代理人：_________ 联系电话：_________ 联系电话：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 家庭装饰工程合同范本如上，家庭装饰的合同一般是由装修公司拟定，然后业主签字。装修公司在拟定合同的时候是以自身的情况出发，所以合同的内容可能会影响到业主个人的权益。担心装修合同内容会对自己不利的时候，在签订合同的时候业主要能仔细的看一看合同的内容，同时对合同有不懂的部分要及时要求装修公司或施工方讲解。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”，还有装修避坑攻略！点击此链接：【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】，就能免费领取哦~
[create_time]2023-03-10 06:40:07[/create_time]2023-03-25 06:26:03[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]土巴兔装修[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/1b4c510fd9f9d72a809c44b4da2a2834359bbb9b?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_800,h_450,limit_1/quality,q_85[avatar]土巴兔，省钱省心更省时间的一站式装修平台[slogan]土巴兔成立于2008年，是面向用户的一站式家装服务平台，目前已开通318个城市分站，累计服务3500万中国家庭。在土巴兔，用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工[intro]6[view_count]家庭装饰工程合同范本
家庭装饰的时候，业主和装修公司或装修施工队之间容易发生纠纷，比如工期延误、装修质量问题等等，双方都在发生争议的面前，无法解决就会走法律途径。为了避免装修公司在装修的时候对自己不利，就应该在装修之前签订合同，通过合同约束双方的行为等等。许多人都有装修的需求，要了解合同的内容，可以来看看家庭装饰工程合同范本。家庭装饰工程合同范本甲方(业主)：_________乙方(承包方)：_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：_________施工内容：_________承包方式：_________合同总工期_________天，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工。合同总价款(金额大写)：_________其中：人工费_________元，材料费_________元。二、双方工作1.甲方工作1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。2.乙方工作2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2乙方指派_________(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。三、工期1.工期延误1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工程量变化。(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。1.2由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_________%，计_________元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_________%，计_________元;验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_________元。五、材料供应1.甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_________日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。2.乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1.工程质量1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以《天津市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。2.竣工验收与保修2.1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。2.2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_________.2.3双方约定的保修项目内容期限为：_________.(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)八、安全和防火1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_________%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_________调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_________种方式解决：1.由_________仲裁委员会仲裁;2.向人民法院起诉。十一、其他约定_________十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括：1.本合同条款及合同附表;2.施工图纸及做法说明;3.双方有关本工程洽商的其他书面协议;4.补充规定。十四、其他1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主(盖章)：_________承包方(盖章)：_________注册地址：_________注册地址：_________住地：_________住地：_________法定代表人：_________法定代表人：_________委托代理人：_________委托代理人：_________联系电话：_________联系电话：__________________年____月____日_________年____月____日家庭装饰工程合同范本如上，家庭装饰的合同一般是由装修公司拟定，然后业主签字。装修公司在拟定合同的时候是以自身的情况出发，所以合同的内容可能会影响到业主个人的权益。担心装修合同内容会对自己不利的时候，在签订合同的时候业主要能仔细的看一看合同的内容，同时对合同有不懂的部分要及时要求装修公司或施工方讲解。
[create_time]2023-04-23 16:59:45[/create_time]2023-05-08 16:59:45[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]日隆家居商场[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/user/4b17d7c08d5bd003b2bd5463926de754.jpeg[avatar]百度认证:海南日隆装饰工程官方账号[slogan]日隆装饰是海南一站式全屋定制装修装饰公司，为海口、三亚等全海南人民提供专业的家居装饰服务。[intro]4[view_count]
如何设计店铺装修模板
如何设计店铺装修模板。店铺首页的装修是网店重要内容。网店的首页和装修对于网店设计有着很大的影响，所以我们在设计的时候必须注意网店首页的美观和实用。1.布局设计首先要根据网店的实际情况，选择合适的装修布局方式和布局方法。布局方法要符合以人为本的原则，使用简单明了，不要太花哨，尽量少安装装饰品或太多复杂的内容。另外，店铺首页的装修必须简单明了，这样大家才能快速找到自己想要的内容。首先要突出重点，让用户可以一目了然地看到重点，也能很快的获得他们想要的信息。2.内容设计内容布局方面，也要体现出一定的内容质量，让用户能够在短时间内就获的信息，进而获得更多的信息。例如，将图片的四个角改为垂直，将图片的高度改为43，可以给图片加上渐变线条或透明色来实现效果。
[create_time]2023-04-26 10:51:46[/create_time]2023-05-11 10:51:46[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]猪八戒网[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/c958ab6d003b1ca8df45ae4fa0226ac5.jpeg[avatar]百度认证:重庆猪八戒网络有限公司官方账号[slogan]猪八戒网（zbj.com）创建于2006年，现已形成猪八戒网、天蓬网和线下八戒工场的“双平台+一社区”服务模式，是中国领先的人才共享平台。 [intro]7[view_count]淘宝店铺装修模板如何制作
1，打开后台店铺装修2，进入到装修后台，点击左边的店铺装修3，进入到后台店铺页面左边栏目对应的是店铺的首页，搜索页，分类页，产品详情页，点击就切换到相应的页面进行装修，4，淘宝装修方法采用的是模块化的添加方法，需要什么模块添加哪个模块鼠标放在已有模块上，当模块变为半透明状时，右下角有个添加模块的按钮，点击即可添加相应模块5，点击添加模块后会跳出这个界面：自己可以试下各个模块的界面如何，PS：最有用的界面是自定义内容区，这个一般的店铺美工都是用这个模块进行操作，切割图片，上传图片，转化为代码，发布页面就是这个步骤1，上面讲的是淘宝自身模板的操作方法。如果楼主指的是自己购买的淘宝第三方模板：具体操作方法可以咨询模板购买地方的客服指导，2，上面的举例虽然虽然是天猫版，淘宝C店操作方法是一样的。
[create_time]2023-05-18 10:13:06[/create_time]2023-06-02 10:13:06[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]猪八戒网[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/c958ab6d003b1ca8df45ae4fa0226ac5.jpeg[avatar]百度认证:重庆猪八戒网络有限公司官方账号[slogan]猪八戒网（zbj.com）创建于2006年，现已形成猪八戒网、天蓬网和线下八戒工场的“双平台+一社区”服务模式，是中国领先的人才共享平台。 [intro]42[view_count]装修设计方案包括哪些内容
一份完整的装修设计方案应该包括以下几个部分：想知道具体装修价格，可以用“装修神器”报价器来算，只需输入面积+城市，立即算出本地装修报价，列出102项装修的明细表，让你对着装修，就不担心超支了，点击这里开始计算：【3秒获取本地装修报价】首先，设计概念和风格。这是装修设计的灵魂，包括整体的设计风格，如现代简约、欧式古典、中式古韵等，以及设计的主题和理念。其次，平面布局设计。这是装修设计的基础，包括房屋的平面图，以及各个房间的布局设计，如厨房、卫生间、卧室、客厅等的位置和面积。再次，立面设计和空间设计。这是装修设计的重点，包括墙面、地面、天花板的设计，以及家具、灯具、装饰品等的摆放和搭配。然后，材料和颜色选择。这是装修设计的细节，包括各种装修材料的选择，如瓷砖、木地板、壁纸、涂料等，以及颜色的搭配和选择。最后，预算和施工图。这是装修设计的实施，包括装修的预算，以及施工图，包括平面图、立面图、细部图等。在当地市场，一份装修设计方案的价格范围通常在5000-20000元之间，具体价格取决于设计的复杂程度和设计师的水平。对于装修设计方案的选择，建议业主根据自己的需求和预算来选择，同时也要考虑设计师的专业水平和服务态度。在设计过程中，业主应该积极参与，提出自己的想法和建议，以确保装修设计方案能够满足自己的需求。土巴兔是国内最大的装修平台之一，累计业主4100多万，做11万家装修公司，覆盖全国300多座城市，用户口碑非常好，不仅能满足你的装修需求，更可以根据你的预算提供专业的装修公司和报价，想要找好公司，了解更多的装修知识就上土巴兔，点击这里，免费1对1为您家装修服务：【土巴兔在线官网】
[create_time]2023-07-29 00:34:16[/create_time]2017-07-23 18:06:37[finished_time]5[reply_count]0[alue_good]土巴兔装修APP[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/42a98226cffc1e17f0bccca35890f603738de925?x-bce-process%3Dimage%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85[avatar]百度认证:深圳市彬讯科技有限公司官方账号,优质家居领域创作者[slogan]土巴兔成立于2008年，已经是个13年的老品牌，是个一站式的装修服务平台，目前的话已经有11万多家装修公司以及供应商，130多万的设计师入驻。[intro]1858[view_count]
装修设计方案模板包括哪些装修设计方案模板要求
大家在考虑如何装修房屋期间，我们不妨来看下什么是装修设计方案模板，对于方面到底有哪些施工规范要求，还有装修设计方案模板里面都包括了哪些项目，接下来就让我们的小编给详细介绍，比如装修设计方案模板期间，都是有哪些注意事项或者技巧，相信会帮助到大家。一、装修设计方案模板包括哪些1、首先是房屋里面的水路图、电路图(强电、弱电、插座、灯具开关和灯具线路)平面布置图以及地面布置图(地砖或地板的铺装)吊顶布置图。2、还有我们的各个造型的立面图，施工工艺大样图、剖面图以及更多效果图、设计说明、材料分析、预算书。二、装修设计方案模板要求是哪些1、装修设计必须要注重结合户型的特点来掌握优势，还要考虑的就是格局规范这个标准，让实践的过装修可以达到更好的作用。而且家庭装修设计的格局还是要有的，而追求规范的格局之优点，同时也是保证装修质量与装修目标的很好机会，也是专业规范的特点。2、家庭装修的标准要十分的严格，也必须要充分考虑专业特色，从而让精致的装修可以保证质量，并且在精致装饰应用的机会面前，可以有效保证有更好的精致与完美的效果。家庭装修设计的精致完美之标准，不能特别含糊，这是实现更好装修目标的一个要素，专业服务要保证。三、装修设计方案模板的注意事项1、大
